******有限公司承揽甘肃电信实业

有限公司综合楼及食堂扩建工程（食堂）钢材及商品混凝土材料集中招标公告

******有限公司综合楼及食堂扩建工程（食堂）钢材及商品混凝土材料集中招标项目（项目编号：TXZB-GSTF-2025-00646******有限公司招标咨询分公司。项目资金由招标人自筹，项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的潜在投标人（以下简称投标人）前来参加。

1.招标范围 

1.1项目概况

******有限公司综合楼及食堂扩建工程所需的钢材及商品混凝土材料进行招标。

采购估算金额为225.8万元人民币(含税)。

1.2采购范围和内容：

******有限公司综合楼及食堂扩建工程（食堂）钢材及商品混凝土材料进行采购。本项目允许投标人参与所有标段投标，但每个投标人只可中标1个标段。

1.3标段划分：本项目划分为2个标段，标段1：钢材、钢制品，采购内容主要包括高线、圆钢、三级钢等所涉及的施工材料；标段2：商品混凝土。

1.4本项目标段1不设置最高投标限价，按照我的钢铁网（******/）中兰州市区域价格开标前三天采购钢材具体价格的下浮率为准。

本项目标段2设置最高限价，最高投标限价为115万元（不含税），投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

2.资格要求

2.1投标人基本资格要求（标段一、标段二）

2.1.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构（须提供营业执照扫描件或复印件）。

2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包（标段）投标或者未划分标包（标段）的同一招标项目投标。

2.1.3投标人能够为本项目开具增值税专用发票，须满足下列两个条件之一：

（1）提供一般纳税人证明材料（证明材料不限于一般纳税人申请表或网站截图）扫描件或复印件；

（2）提供开具增值税专用发票承诺函且提供任意一张曾开具的增值税专用发票的扫描件或复印件。

2.1.4投标人须出具所有钢筋材料的第三方检测的检测合格报告，保证所供应的钢筋材料符合国家标准和工程质量要检测要求。招标人一旦发现投标人提供虚假材料，合同签订前将取消其中标资格，合同签订后则终止合同，并追究投标人相关法律责任。（须提供报告及承诺）（适用于标包一）

投标人须出具所供材料的第三方检测的检测合格证，保证所供应的材料材料符合国家标准和工程质量检测要求。招标人一旦发现投标人提供虚假材料，合同签订前将取消其中标资格，合同签订后则终止合同，并追究投标人相关法律责任。（须提供检测报告及承诺）（适用于标包二）

2.1.5投标人法定代表人授权委托人投标的，应出具法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、本企业劳动合同。

法定代表人投标的，应出具法定代表人身份证明。（标包一、标包二同时适用）

2.1.6合同履行期间，承包人必须第一时间响应发包人的合理要求，保证供货质量、供货进度等要求。坚决不允许将项目进行转包或分包。若在接到发包人通知后，承包人不能及时开工或到达现场，货物质量、供货进度等达不到要求，或无法满足发包人工程目标，从而影响发包人工程建设，或发生安全生产事故、重大工程质量事故、严重不能满足发包人建设目标的，则发包人有权终止合同，剩余部分发包人重新组织招标。（标包一、标包二同时适用）

2.1.7本项目不接受联合体投标（以非联合体声明为准）。

2.1.8本项目不接受联合体投标。（以非联合体申明为准，格式自拟）。

2.1.9中标后不允许转包、分包。（以承诺函为准，格式自拟）。

2.1.10投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内 （自2022年4月18日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自2020年4月18日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自2020年4月18日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（******法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（******）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本招标项目的代建人；

（12）为本招标项目的招标代理机构；

（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（******商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（17）法律法规、招标文件限定的其他情形。

注：须提供承诺函及“中国裁判文书网”、“信用中国或各级信用信息共享平台”相关截图。

2.4投标产品资格要求：/。

2.5投标产品制造商（集成商、软件开发商等）资格要求:/。

2.6评价检测:/。

2.7法律法规规定的其他要求。

3. 资格审查方式

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4. 获取招标文件

4.1招标文件获取时间:2025年3月28日8时00分至2025年4月2日18时00分（北京时间，下同）。

4.2购买招标文件方式：本项目采用线下报名方式进行购买：凡符合资格要求的投标人请将单位介绍信、营业执照副本复印件（加盖单位公章）、本人身份证原件及身份证复印件（加盖单位公章）、招标文件费用支付凭证（加盖公章）至兰州市平凉路366号中国通信服务甘肃大厦18楼，报名并领取电子版招标文件。

4.3招标文件每套售价叁佰元整（￥300）元人民币，售后不退。（请各投标单位将购买招标文件费用电汇至我公司******有限公司招标咨询分公司；开******银行兰州民主东路支行；（标段1钢材、钢制品账号：******************；标段2商品混凝土账号******************），同时请备注项目名称和项目编号及标段号。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间为2025年4月18日上午9时00分，逾期送达的投标文件将被拒绝。

5.2投标文件递交方式及地点：投标人应将投标文件电子版（电子版包括文件WORD版、正本签字盖章后的PDF扫描件）通过电子邮件方式发送至招标代理机构邮箱（邮箱：******，邮件名称为公司名称+项目名称）；并在截止时间前递交纸质投标文件（接******办公室，接收人：甄盼盼、李阳，联系电话：******）。

注：投标文件递交时间以招标代理机构收到投标文件电子版的电子邮件时间为准

5.3本项目将于上述同一时间、地点进行开标，招标人邀请投标人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

5.4出现以下情形时，招标代理机构不予接收投标文件：

5.4.1逾期送达或者未送达指定地点的；

5.4.2未按照投标文件要求密封的；

5.4.3未按照本招标公告要求获得本项目招标文件的。

6. 发布公告的媒介

    本招标公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台（******/）、中国通服采招门户（******/）上发布，其他媒介转载无效。

7. 联系方式：

招 标 ******有限公司

地    址：兰州市城关区金昌北路41号        

邮    编：730000                          

联 系 人：吕经理

电    话：******

传    真： /   

电子邮件： /                              

网    址： /                              

******银行： /                             

账    号： /    

******有限公司招标咨询分公司

招标代理机构地址：兰州市平凉路366号中国通信服务甘肃大厦

邮    编：730000

联 系 人：甄盼盼、李阳      电话：******

电子邮箱：******

******银行兰州民主东路支行

账    号：标段1钢材、钢制品账号：******************；标段2商品混凝土账号******************（账号说明：本账号为招标代理机构系统虚拟子账号，每个项目均不同，请各位投标人高度重视）。

8.异议接收方式

通过邮箱：******。

******有限公司招标咨询分公司

2025年3月27日